К каким объектам застройщик ООО "ИнвестСити" и его руководители имели отношении.

 На форуме уже куча тем которые никакого отношения к жилому комплексу не имеют!!!!

Этот застройщик имеет отношении и к Развилке 48 и к ЖК Сходня Парк))) Василий, вы вообще не заплатили за квартиру и права тут качаете.

Он постит постоянно про эту Сходню, но это разные ЖК. Не корректно их сравнивать. Там как раз таки нет финансирования, потому что квартиры никому в этих дебрях не нужны.Там был заведомо провал. Да, это застройщика не оправдывает, но и не запрещает постолить другой бллее пеоспективный ЖК. А то что оазвилка более перспективна и роодаваема это факт.

Обращение президенту там про Развилку написано и про ЖК Сходня Парк уголовные дела просто так не заводят! Застройщик обманывает дольщиков! 

Президенту Российской Федерации 

Путину Владимиру Владимировичу 

                          Уважаемый Владимир Владимирович! 

Настоящим прошу Вас дать указание уполномоченным органам государственной власти провести проверку в отношении должностных лиц Администрации Ленинского района Московской области, в результате халатности (либо злоупотребления должностными полномочиями) которых на рынок строительства жилых домов в Московской области был допущен застройщик ООО «ИнвестСити» (ИНН 7724743980), учрежденный и руководимый недобросовестной группой лиц, ранее обманувшей участников долевого строительства, и причинившей им многомилионные убытки. 

Также прошу Вас дать указание о проведении проверки в отношении бывшего директора и учредителя застройщика ООО «ИнвестСити» (ИНН 7706513649) Шполянского Михаила Леонидовича на предмет наличия в его деянии признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, либо ст. 160 УК РФ. 

22 июля 2008 года мной вместе с супругой Жукаркиной С.П. был заключен договор уступки права требования с ООО «Недвижимость 21 век» (номинальный генеральный директор – «подставное» лицо Юдичев В.В.), согласно которому я приобрел права требования по договору № РД-08 участия в долевом строительстве объекта недвижимости, а именно квартиры № 184, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48.  

Застройщиком объекта являлось ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649), учрежденное и руководимое на тот момент Шполянским Михаилом Леонидовичем.  На основании выше указанного договора №РД-08 от 12.02.2008г согласно заключенным договорам долевого участия в строительстве вышеназванного объекта недвижимости (п. 1.4. договора), застройщик ООО «ИНВЕСТСИТИ» обязался выполнить все технические условия и в каждой квартире установить электропроводку и выравнивающую цементную стяжку.

Стоимость инвестирования в строительство дома составила более 1 000 000 000 рублей, в числе которых были и денежные средства на выполнение электропроводки и выравнивающей цементной стяжки в квартирах.  

08 февраля 2011 года многоквартирный дом был введен в эксплуатацию с нарушением сроков сдачи дома, а квартира была передана в одностороннем порядке 04 мая 2011 году равным 16 месяцам. 

           На момент приемки дольщиками квартир электропроводка и выравнивающая цементная в квартирах отсутствовали.  

Заочным решением Савеловского районного суда города Москвы по делу № 2-3819/2012 было принято решение о взыскании с застройщика в мою пользу денежных средств в размере 806 388 рублей. 

Данное решение фактически не было исполнено в результате недобросовестных действий бывшего генерального директора и учредителя застройщика Шполянского Михаила Леонидовича. 

ООО «ИнвестСити» (ИНН 7706513649) в нарушение взятых на себя перед «дольщиками» договорных обязательств не установило электропроводку и выравнивающую цементную стяжку ни в одной из 300 квартир жилого дома, при этом денежные средства в размере около 30 000 000 рублей, выплаченные дольщиками на выполнение этих работ руководство ООО «ИнвестСити» (ИНН 7706513649) присвоило и/или растратило. 

Заведомо зная, что договорные обязательства перед участниками долевого строительства надлежащим образом исполнены не будут, имея умысел избежать юридической ответственности за содеянное, после введения многоквартирного дома в эксплуатацию в феврале 2011 года, генеральный директор и учредитель застройщика ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) Шполянский Михаил Леонидович в апреле 2011 года переоформил его на номинальное «подставное» лицо Магомедова Имама Амирхановича, не осуществляющего реального руководства его деятельностью. 

Кроме этого, Шполянский Михаил Леонидович, являясь контролирующим застройщика лицом, заранее произвел отчуждение всех активов ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) в пользу аффилированных лиц с целью сделать невозможным фактическое исполнение многочисленных судебных актов о взыскании денежных средств в пользу обманутых участников долевого строительства.  

С этой целью в 2012 году также была произведена смена наименования застройщика – название ООО «ИНВЕСТСИТИ» было заменено на ООО «ИС». 

Таким образом, застройщик ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) в результате умышленных недобросовестных действий контролирующего его лица Шполянского М.Л. утратил все активы, за счет которых было возможно удовлетворение требований кредиторов. 

В свете вышеизложенного, я имею все основания полагать, что денежные средства, оплаченные участниками долевого строительства, в том числе за выполнение работ по электропроводке и цементной стяжке, были присвоены либо растрачены Шполянским М.Л. на собственные нужды, не связанные со строительством жилого дома (ст. 160 УК РФ). 

Вместе с тем, несмотря на поданные мной и иными участниками долевого строительства многочисленные обращения и заявления в Генеральную прокуратуру РФ, Прокуратуру Московской области, ГУ МВД России по Московской области, УМВД по Ленинскому району Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области, ни Шполянский Михаил Леонидович, ни иные его соучастники и пособники (Запенин Роман Андреевич и др.) не понесли никакой ответственности за содеянное. 

Жалобы и обращения рассматриваются формально, из ответов прослеживается желание должностных лиц «отвязаться» от настойчивого просителя, какая-либо политическая воля и желание разобраться в сложившейся ситуации напрочь отсутствуют. 

Результатом такого формализма являются «отписки», из которых, по мнению должностных лиц, следует, что «нарушений не выявлено и оснований для проведения проверки нет». 

Полагаю, что такое положение вещей является недопустимым, так как основной задачей и смыслом деятельности органов государственной власти Российской Федерации должна являться защита прав и свобод человека и гражданина.  

Невыполнение органами государственной власти своих функций и задач по защите прав граждан ставит под сомнение саму целесообразность и необходимость их существования, а также дает гражданам моральное право относиться к ним с пренебрежением и недоверием. 

Такое положение вещей не способствует поддержанию авторитета государственной власти и дает благодатную почву для деятельности различных оппозиционных сил по дестабилизации политической обстановки в стране. 

К числу факторов, умаляющих авторитет центральной государственной власти, в том числе и Президента Российской Федерации, следует отнести также коррупцию и злоупотребления местных властей, вызывающих справедливое недовольство и раздражение граждан. 

Ярким примером является вышеописанной мной ситуация с недобросовестным застройщиком ООО «ИНВЕСТСИТИ» во главе со Шполянским М.Л., которая была бы невозможна без его тесных неформальных связей с органами местного самоуправления. 

Так, у меня есть все основания полагать, что такая деятельность Шполянского М.Л. стала возможной благодаря халатности, либо злоупотребления должностными полномочиями со стороны Администрации Ленинского района Московской области. 

Так, Шполянский Михаил Леонидович, заранее предвидя нарушение сроков окончания строительства жилого дома, а также невыполнение оплаченных «дольщиками» работ по электропроводке и цементной стяжке, и связанные с этим их многочисленные финансовые претензии, заведомо не собираясь исполнять судебные акты по взысканию денежных средств с руководимого им застройщика ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649), но при этом намереваясь продолжать деятельность по строительству многоквартирных домов на территории Ленинского района Московской области, 14 апреля 2010 года учредил новое юридическое лицо с аналогичным названием ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980). 

В январе 2014 года между новым застройщиком ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980), руководимым Шполянским М.Л., и Администрацией Ленинского района Московской области был заключен договор о развитии пос. Развилки и его застройке многоквартирными домами. 

Фактически, Шполянский М.Л., «бросив» одного застройщика ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649), имеющего многочисленную кредиторскую задолженность и не выполнившего свои обязательства в полной мере перед участниками долевого строительства, с целью введения потенциальных покупателей жилья в заблуждение, создал нового застройщика с таким же названием ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) и как ни в чем не бывало продолжил свою деятельность по строительству многоквартирных домов. 

Говоря эзоповым языком, ООО «ИнвестСити», благодаря заклинаниям Шполянского М.Л., словно мифическая птица Феникс возродилось, но уже в первозданном виде, с именем предыдущего застройщика, но без его долгов. 

Между тем, на момент заключения контракта за застройку территории в январе 2014 года, Администрация Ленинского района не могла не знать о столь сомнительном стиле ведения дел Шполянским М.Л., поскольку судебные акты о взыскании со старого ООО «ИНВЕСТСИТИ» были датированы 2012 годом, начиная с этого же периода обманутыми участниками долевого строительства были инициированы многочисленные жалобы, обращения и заявления в органы государственной власти. 

Вместе с тем, по странному стечению обстоятельств, именно переродившееся ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) во главе с недобросовестным Шполянским М.Л., а не иной застройщик, получило подряд на строительство новых многоквартирных домов на территории пос. Развилки Ленинского района. 

·         Недобросовестность руководства нового застройщика ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) подтверждается также тем, что в июне 2014 года его генеральным директором был назначен ранее упомянутый мной Запенин Роман Андреевич, который также руководил деятельностью ООО «Земинжконсалт» (ИНН 7706629940), в отношении которого в настоящее время УМВД России по городскому округу Химки возбуждено уголовное дело № 11701460042001774 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с обманом «дольщиков». 

·         Принимавшие участия в строительстве ЖК «Сходня Парк» (застройщик ООО Земинжконсалт) а также аффилированные компании ООО Техлайн ИНН 7718510353, ООО "Экострой-Инвест" ИНН 5032150921, ООО "Техностатус" ИНН  7704608020, продавец ООО Лакки-Групп  является единым учредителем Туровский Олег Аркадьевич в настоящее время он генеральный директор и учредитель застройщика ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980)

·          

Юридические адреса ООО «ИнвестСити» и ООО «Земинжконсалт ООО практически полностью совпадают, за исключением номеров офисов (505 и 507 соответственно). 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что оба этих юридических лица являются аффилированными и контролируются одними и теми же недобросовестными людьми, в число которых входят Шполянский М.Л. и Запенин Р.А. Туровский О.А.

Относительно ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980), у меня есть весьма стойкие подозрения, что заключение указанного мной выше контракта на застройку пос. Развилки было бы невозможным без наличия у Шполянского М.Л. «друзей» и покровителей в Администрации Ленинского района Московской области.  

Разумеется, помощь таких людей в «решении вопроса» является отнюдь не безвозмездной, а конечную цену за все коррупционные составляющие приходится платить из своего кармана участникам долевого строительства, рядовым гражданам России, Вашим избирателям. 

Владимир Владимирович, обращаюсь к Вам как к гаранту соблюдения конституционных прав и свобод граждан, которые в моем случае были грубо попраны мошенниками при вероятном покровительстве должностных лиц Администрации Ленинского района Московской области, что не должно и не может оставаться безнаказанным. 

Именно Ваша помощь в решении моего вопроса будет являться наилучшим стимулом для меня и членов моей семьи принять участие в Выборах-2018 и отдать свой голос за Вас как за будущего Президента Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, 

ПРОШУ: 

1.                Дать указание уполномоченным органам государственной власти провести по моему обращению проверку, установить виновных лиц и принять в их отношении меры в соответствии с законом.  

2.                Обязать уполномоченные органы государственной власти дать мне мотивированный ответ по сути изложенных мной доводов. 

3.                 О принятых мерах прошу уведомить меня в письменном виде по электронной почте sven.1000@mail.ru  Заявление составлено на 4 листах.

Приложения: копии обращений в органы государственной власти и ответов на них

Застройщик в долговой яме..

Я Вас уверяю! Что СТЯЖКА и ЭЛЕКТРИКА ну никак столько стоить (800 000р.) не могут.
Если такое судебное решение и было, возможно истец приплёл туда, разного рода "ущерб за причинённые моральные страдания" и там какую-нибудь "компенсацию за съём жилья".
За 800 000р можно сделать абсолютно всё в квартире, включая покупку кухоной мебели и техники.
Мы не видим исковое заявление, и не видим за счёт чего формировалась его сумма.

PS: И вы Михаил забыли, добавить какую-нибудь крылатую фразу из фильма, как так?

И да, стяжка+электрика это около 80 000 рублей, как ни крути.

То что вы говорите о том что: Кто то, что то приплёл, но факт остаётся фактом. Суд присудил более 800 000 тыс. И сие факт! 

З.Ы. Специально для вас, приведу аж 2е цитаты на ваш саркостический P.S. в мой адрес.

«Поучи жену щи варить.»(с) к\ф "Место встречи изменить нельзя"

«Не учите меня жить, лучше помогите материально».(с) к\ф "Москва слезам не верит".

Застройщик в долговой яме..

Множество выигранных исков со стороны дольщиков?

Да есть иски и по меньше, вот например 230 000 руб.

О, класс! Это обращение теперь будет в каждой теме! Как раньше было видео сходни.
Кстати интересно, за кого мужик проголосовал, Путин-то до выборов меры не принял. А мужик писал в последнем абзаце, что это будет играть роль. За Собчак наверное :D

Это не последние заявление вот ещё))) https://pravo.media/...a-sxodnya-park/

Здравствуйте ув. Владимир Владимирович! Я Краснокутская Валерия Александровна, это  мое первое обращение к Вам.

Очень Вас прошу,  оказать помощь и содействие в постройке нашего жилого комплекса в Московской области.

Вы последняя надежда обманутых и доведенных до отчаянья дольщиков…

Описание всех нюансов стройки прилагается в файле.

Заранее благодарю Вас за помощь.

Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу

Краснокутской Валерии Александровны,

проживающей по адресу: г. Химки, Московская обл, ул. Москвина 4 кв. 60

…..

ЗАЯВЛЕНИЕ

19.08.2016 года между мной, Краснокутской В.А. и Обществом с ограниченной ответственностью «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» в лице Генерального директора Юдичева Виктора Васильевича был заключен договор № Сх-3/1-131Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, в районе домов 69, 77 (а-ж) по ул. Первомайская. В соответствии  с Договором мною приобреталась 1-я   комнатная квартира №131 корпуса №3 жилого комплекса в составе пяти 9-ти этажных жилых домов с ДОУ и паркингом, на момент заключения Договора стоимость квартиры составляла   2342036 (Два миллиона триста сорок две  тысячи

тридцать шесть рублей) рублей 00 копеек. Согласно Приложению № 2 к Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 07.09.2016г был составлен график финансирования, в соответствии с которым я в сентябре 2016 года внесла первоначальный платёж в размере 1000000 (Один миллион) рублей 00 копеек и  по октябрь  2017 года производила выплаты денежных средств в размере 40000 (Сорок тысяч ) рублей 00 копеек ежемесячно на расчётный счёт Застройщика в общей сумме 520000 (Пятьсот двадцать тысяч ) рублей 00 копеек, итого мною была внесена денежная сумма на расчётный счёт Застройщика в размере 1520000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч ) рублей 00 копеек.

На сегодняшний день строительство остановлено.

Поэтому я,   являясь дольщиком, заинтересованным в ходе строительства ЖК «Сходня парк», и в силу того, что инициативная группа дольщиков от ЖК «Сходня парк» неоднократно обращалась в правоохранительные органы, органы местного самоуправления, на все обращения был выдан единый ответ, что объект не является проблемным, провела  собственное расследование о ходе строительства и незаконном выводе денежных средств дольщиков:

— ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» существует только на бумаге. Генеральный директор, Юдичев Виктор Васильевич, который подписывал договора долевого участия, оказался обычным Истринским мужиком, которому сосед по даче Курбатов Олег предложил поработать менеджером по продаже в ООО «Фирма Риксон» за заработную плату в 15000 руб. и выходом на работу раз в месяц. При устройстве Юдичеву назначили непосредственного руководителя Запенина Р.А., который предоставлял документацию для подписи. Этому есть подтверждающая видеозапись, где он подробно рассказал о схеме мошенничества, которую проводила группа лиц: Туровский Олег Аркадьевич, 21.10.1964 г.р., Косолапова Надежда Владимировна, 30.11.1962 г.р., Косолапов Владимир Геннадьевич, 03.05.1983 г.р., Козлова Елена Владимировна, 18.11.1969 г.р., Терещенко Игорь Александрович, Зряхов Сергей Александрович, Мехтиев Гаджи Таптыг Оглы, 08.07.1953 г.р., Иванилов Олег Иванович, 23.08.1966 г.р., Запенин Роман Андреевич, Аржененко Светлана Анатольевна, Сербулов Михаил А. и Курбатов Олег. Организаторами мошеннической группы являются Туровский Олег Аркадьевич, 21.10.1964 г.р. и Мехтиев Гаджи Таптыг Оглы, 08.07.1953 г.р. (по кличке Адик). Туровский, являясь генподрядчиком ООО «ТЕХЛАЙН», через свои общественные связи на ООО«ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» взял в долг кредитные средства у коммерческого банка «ОПМ-Банк» (общество с ограниченной ответственностью) под залог 40% квартир 1-го, 2-го корпусовЖК «Сходня парк». Под залог, в том числе попали и 49 квартир, которые ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» должен предоставить Администрации городского округа Химки Московской обл., согласно п.1.4  договора о развитии застроенной территории  от 22.12.2010 г., для расселения домов, расположенных на застроенной территории .Полученные деньги Туровский и Мехтиев вложили в другой проект ЖК «Успенский». Для продажи   квартир привлекли ООО «Фирма Риксон», созданное подругами Туровского — сестрами Косолаповой Н.В., ее сыном Косолаповым В.Г. и  Козловой Е.В. Именно через ООО «Фирма Риксон» я приобретала квартиру через менеджера по продажам Сербулова М.А., который заведомо вводил людей в заблуждение. За полученные денежные средства от проданных квартир дольщикам построили только два корпусов  ЖК «Сходня парк», а остальные денежные средства в размере более 150 млн. рублей Косолапова и Козлова вывели через подставные ИП в оффшоры.

Более того, ООО «Фирма Риксон» в мае 2017 г. подало в суд на ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» в арбитражный суд города Москвы на взыскание долга в размере 55508465 руб. 36 коп.(дело №А40-96855/2017-147-864) за предоставление  услуг в поиске клиентов на покупку квартир и за рекламу. При покупке квартир с каждым дольщиком, ООО «Фирма Риксон» заключала договора на предоставление услуг по бронированию квартир и заключению договоров  участия в долевом строительстве. При этом  каждый дольщик оплачивал услуги предоставленные ООО «Фирма Риксон», переводя денежные средства на их счет. В итоге ООО «Фирма Риксон» перепродало данный долг частному лицу Божко Максиму Петровичу, за небольшую сумму. Исковое заявление было отозвано из арбитражного суда города Москвы.

Все вышеперечисленные лица крутят эту схему, не боясь, т.к. все оформлено на подставных людей. Со слов Юдичева, когда он узнал об этом, что они проводят подобным путем денежные махинации, он их умолял, чтобы с него переоформили фирму. Позже Туровский переоформил фирму на Зряхова С.А. Зряхов совместно с ними продолжили совершать мошеннические схемы. Со слов Юдичев и  Зряхов поругались Туровским и Туровский переоформляет фирму на Иванилова О.И. и представляет его дольщикам, как генподрядчика ООО «СУ-17». По своим каналам мы узнали, что Иванилов не имеет отношения к ООО «СУ-17», а он и Аржененко С.А. являются также подставными лица ООО«ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» и их поставили для банкротства компании, т.к. Иванилов занимается банкротствами ООО.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Прошу привлечь к уголовной ответственности по ч.4 ст. 159 УК РФ группу лиц, а именно Туровского Олега Аркадьевича, 21.10.1964 г.р., Косолапову Надежду Владимировну, 30.11.1962 г.р., Косолапова Владимира Геннадьевича, 03.05.1983 г.р., Козлову Елену Владимировну, 18.11.1969 г.р., Терещенко Игоря Александровича, Юдичева Виктора Васильевича, Зряхова Сергея Александровича, Мехтиева ГаджиТаптыг Оглы, 08.07.1953 г.р., Иванилова Олега Ивановича, 23.08.1966 г.р., Запенина Романа Андреевича, Аржененко Светлану Анатольевну, Сербулова Михаила А. и Курбатова Олега. 
2. Проверить ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» на целевое использование денежных средств дольщиков.

Заявление составлено лично, со ст. 306, 307 УК РФ ознакомлен. Доказательства к написанному имеются.

Застройщик в долговой яме..

А не могли бы Вы предоставить доказательства того, что застройщик ЖК Новая Развилка находится в долговой яме? мы собираемся тут покупать, но все эти разговоры пугают, пока не торопимся, хотим разобраться в ситуации, ведь если у застройщика нет денег на строительство, то оно может остановиться в любой момент, а мы не хотим пополнить список обманутых дольщиков

А не могли бы Вы предоставить доказательства того, что застройщик ЖК Новая Развилка находится в долговой яме? мы собираемся тут покупать, но все эти разговоры пугают, пока не торопимся, хотим разобраться в ситуации, ведь если у застройщика нет денег на строительство, то оно может остановиться в любой момент, а мы не хотим пополнить список обманутых дольщиков

Прочитайте форум и всё поймёте, доказывать нечего не надо. Не исполнения договорных обязательств со стороны застройщика в Развилке 48 не сделали стяжку и электрику + задержали строительство на 1.5 года

Далее не исполнения застройщиком судебных актов перед дольщиками.  

Остановлено строительство в ЖК Сходня парк,  дома начали строить 2014 и не строятся с 2016

Недобросовестность руководства нового застройщика ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) подтверждается также тем, что в июне 2014 года его генеральным директором был назначен ранее упомянутый мной Запенин Роман Андреевич, который также руководил деятельностью ООО «Земинжконсалт» (ИНН 7706629940), в отношении которого в настоящее время УМВД России по городскому округу Химки возбуждено уголовное дело № 11701460042001774 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с обманом «дольщиков». 

ТАКИЕ ДОЛЬЩИКИ

 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 апреля 2011 года                                                                                                 г. Москва

Нагатинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Бычкова А.В., при секретаре Лисицыной Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1574/11 по иску Горловой Г.М. к ООО «ИНВЕСТСИТИ» о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

Горлова Г.М. обратилась в суд с иском к ООО «ИНВЕСТСИТИ» о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда.

В обоснование заявленных требований указала, что 12 февраля 2008 г. между ООО «ИНВЕСТСИТИ» и ООО «Недвижимость ХХI век» был заключен договор №РД-08 участия в долевом строительстве объекта недвижимости - многоквартирного дома по адресу: <адрес изъят> Между истцом и ООО «Недвижимость ХХI век» 17 июля 2008 г. был подписан договор уступки права требования по договору от 12 февраля 2008 г. в отношении однокомнатной квартиры, расположенной на <адрес изъят>, общей площадью 46,87 кв.м., со строительным номером <№ изъят>. Ответчик обязался ввести дом в эксплуатацию в срок-4 квартал 2009 г. и передать объект долевого строительства. До настоящего времени дом не сдан в эксплуатацию, квартира истице не передана. При разбирательстве дела, просила взыскать с ответчика неустойку, предусмотренную п.п.5.1 и 5.3 договора, за период с 01 января 2010 г. по 23 сентября 2010 г. в размере 518395 руб. 32 коп., убытки в виде денежных средств, затраченных по договору найма квартиры в размере 225000 руб., компенсацию морального вреда в размере 250000 руб.

 

РЕШИЛ:

Исковые требования Горловой Г.М. удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «ИНВЕСТСИТИ» в пользу Горловой Г.М. неустойку в размере 200000 руб., компенсацию морального вреда в размере 30000 руб., а всего 230000 руб.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО «ИНВЕСТСИТИ» государственную пошлину в федеральный бюджет в размере 9200 руб.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 дней.

Судья                                   Бычков А.В.

2011 год? Вы серьезно? Спустя 6 лет? Если даже это не фейк, уже сто лет как все выплачено! Не понимаю, что вы так к нам пристали. Такое случается повсеместно, люди же осознанно договора заключают, знают на что идут. Тем более, сейчас то здесь все отлично! И проект перспективный, и стройка таки идет. Пристали-то...

2011 год? Вы серьезно? Спустя 6 лет? Если даже это не фейк, уже сто лет как все выплачено! 

Стройка не идет, иначе вопросов не было у других. Стройка очень не стабильная задолженность у застройщика огромная официальные документы это подтверждают)) Хоть и прошло 6 лет долги остались перед дольщиками.

Вы здесь нанятые застройщиком, даже не знаете о чём речь идет. Сидите  лижбы что ляпнуть.  

Стройка не идет, иначе вопросов не было у других. Стройка очень не стабильная задолженность у застройщика огромная официальные документы это подтверждают)) Хоть и прошло 6 лет долги остались перед дольщиками.

Вы здесь нанятые застройщиком, даже не знаете о чём речь идет. Сидите  лижбы что ляпнуть.  

Ну так не бывает, 6 лет не платить долг. Ведь унас на то и есть служба Судебных приставов. Почему-же они не придут и не наложат арест на идущую сейчас стройку, раз дела так плохи?
Тут скорее всего либо решения оспорены, либо это другое юр.лицо, а стало быть другой застройщик.

И я вот например не нанятый застройщиком человек, мне просто приносит "удовольствие" общение с вами )

Прочитайте форум и всё поймёте, доказывать нечего не надо. Не исполнения договорных обязательств со стороны застройщика в Развилке 48 не сделали стяжку и электрику + задержали строительство на 1.5 года

Далее не исполнения застройщиком судебных актов перед дольщиками.  

Остановлено строительство в ЖК Сходня парк,  дома начали строить 2014 и не строятся с 2016

Недобросовестность руководства нового застройщика ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) подтверждается также тем, что в июне 2014 года его генеральным директором был назначен ранее упомянутый мной Запенин Роман Андреевич, который также руководил деятельностью ООО «Земинжконсалт» (ИНН 7706629940), в отношении которого в настоящее время УМВД России по городскому округу Химки возбуждено уголовное дело № 11701460042001774 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с обманом «дольщиков». 

Все "факты" "изложенные" на этом форуме, которые вы предлагаете прочитать, изложены вами в одностороннем порядке и в весьма одностороннем ключе.
Действительно, если так всё плохо почему застройщика не забанкротят просто. Отсюда вывод, либо вы лукавите, либо излагаете информацию не имеющую отношения к делу.

И вы так и не ответили, за кого голосовал тот чувак из письма, предлагаю создать тему для обсуждения этого )

И вы так и не ответили, за кого голосовал тот чувак из письма, предлагаю создать тему для обсуждения этого )

 ))) Почему застройщик на вопросы отвечает, что имеет отношении к Развилка 48  и не отрицает что имеет отношении к ЖК Сходня парк .

Да и сама ветка соответствует описанию ?  Поэтому всё чётко.

Все "факты" "изложенные" на этом форуме, которые вы предлагаете прочитать, изложены вами в одностороннем порядке и в весьма одностороннем ключе.
Действительно, если так всё плохо почему застройщика не забанкротят просто. Отсюда вывод, либо вы лукавите, либо излагаете информацию не имеющую отношения к делу.

Кекс, мною изложены только факты)  

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

31 марта 2011 г. Нагатинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Мызниковой Н.В., при секретаре Кононенко О.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1617/11 по иску Башкировой Е.Н. к ООО «Инвестсити» о взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимости, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Башкирова Е.Н. обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Инвестсити» о взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимости в размере 774.234 руб. 99 коп., компенсации морального вреда в размере 100.000 руб.

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Башкировой Е.Н. к ООО «Инвестсити» о взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимости, компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Инвестсити» в пользу Башкировой Е.Н. неустойку в размере 100.000 руб., компенсацию морального вреда в размере 30.000 руб., а всего 130.000 (сто тридцать тысяч) руб

Идите на свои ЖК у Вас их 4 шт..

Предлагаю всем написать админам жалобу, на форумчан, которые постоянно постят то, что к ЖК новая оазвилка не имеет отношения. И пусть почистят форум от бредовых тем. Ну или попереносят их в соответствующие ветки. В Сходню . И Развилку 48.
Не форум а свалка!

ВасилийТ, не устраивайте цирк)... Что Вам это тема глаза колит? Правила форума не запрещено открывать новые темы, если Вам не нравится, это ваши трудности.  

Информация касательно застройщика, она  отрицательна но она находит своё  подтверждение и нечего с этим не сделать)) "Форум независимый" и ещё раз повторяю, что сам застройщик не отрицает, что имел отношении к Развилке д.48 и не отрицает что имеет отношении к ЖК Сходня парк ))

ВасилийТ, не устраивайте цирк)... Что Вам это тема глаза колит? Правила форума не запрещено открывать новые темы, если Вам не нравится, это ваши трудности.  
Информация касательно застройщика, она  отрицательна но она находит своё  подтверждение и нечего с этим не сделать)) "Форум независимый" и ещё раз повторяю, что сам застройщик не отрицает, что имел отношении к Развилке д.48 и не отрицает что имеет отношении к ЖК Сходня парк ))